实用的建房合同范文集锦十篇
随着法律观念的深入人心,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同也是非常有必要的行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的建房合同10篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
建房合同 篇1兴建人 (以下简称甲方):
承建人 (以下简称乙方):
为了工程能顺利完成,经双方本着平等、自愿的原则,签订本合同,共同信守。
一:甲方在镇隆镇大华小区新建一栋五层半楼房,其户名为刘石稳,由乙方承包包工包模板工程。
二:承包金额:
每平方贰佰陆拾伍元,以每层滴水面积计算,由甲方付给乙方承包工程费用。
三:双方义务与责任:
1、乙方包工包模板、支顶排山架、机械、工人、工人安全设备及建筑工具,负责承建甲方楼房主体以及装修工程。本工程不包铁钉、扎线、批胶以及水电、门窗安装工程。
2、乙方负责从承台、地梁做起,井桩由甲方负责,基础不够泥或有多余泥则由甲方负责。外墙如须遮掩由甲方负责购买塑料膜。甲方负责所有建筑材料(乙方承包除外),以及工作住宿,水电费用,甲方的建筑材料要运到工地20米以内。
3、乙方按图施工,保证质量,如有更改双方协商解决。乙方必须遵守劳动法,文明施工,安全生产,否则在施工方面造成的质量以及工人工伤事故由乙方负责,与甲方无关。
4、人工拌浆,人工倒楼面,《 ……此处隐藏10564个字……或质量不符合合同约定,导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的,承担承包人相应损失;
(3)发包人违反合同约定造成停工的,按每日____元的标准向承包人支付违约金;
(4)发包人未能按照合同约定履行其他义务的,承担因此造成的承包人实际损失。
2.承包人具有下列违约情形之一的,承担相应的违约责任:
(1)承包人违反合同约定采购和使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备,给发包人造成损失的,承担发包人相应损失;
(2)承包人施工质量不符合合同约定的,承担发包人相应损失;
(3)承包人未按合同约定期限完成施工,造成工期延误的,按每日____元的标准向发包人支付违约金,工期延误超过____日的,发包人可以解除合同;
(4)承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的,承担因此造成的发包人实际损失。
八、争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议,双方可以通过协商、调解解决,也可以按下列方式解决(在□中以划√方式选定,只能选择一项):
□向____仲裁委员会申请仲裁;
□向____人民法院提起诉讼。
九、其他事项
1.附件预算清单是合同的组成部分。合同未尽事宜,双方可以另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
2.本合同自双方签字或者盖章之日起生效。
3.本合同一式____份,具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。
附件:预算清单
发包人(签字或者盖章):
承包人(签字或者盖章):
签订日期:____年____月____日